Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

Договор n _____

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

Москва, “__” _______ 2017 г.

ООО “Компания Центрогаз”, в лице Генерального директораИ.В.Соловьева, действующего на основании Устава (в дальнейшем”Поставщик”) и _________________,в лице  , действующего на основании  (в дальнейшем “Покупатель”), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя технические газы, газовые баллоны и сварочное оборудование,а также оказывать сопутствующие поставке регламентные, технологические, транспортные услуги в количествах необходимых Покупателю,но не свыше остатка денежных средств на счете Покупателя, образуемых по перечислению предоплатой денег на расчетный счет Поставщика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Поставщик обязуется:

а) Осуществить поставку продукции в технически исправной многооборотной таре (баллонах для наполнения сжиженными, раствореннымии сжатыми газами, скомплектованных в специализированные контейнеры).

б) Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные и финансовые, складские, транспортные документы (счета-фактуры,накладные и т.п.).

в) Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии с соответствующей нормативно-техническойдокументацией ГОСТ, ТУ и другими документами на отдельные виды газовой продукции.

г) Заключить при необходимости с Покупателем продукции договор на аренду многооборотной тары Поставщика, применяемой длянаполнения сжиженными, растворенными или сжатыми газами (баллонов и специализированных контейнеров), используемой дляосуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.

2.2. Покупатель обязуется:

а) Оплачивать газовую продукцию и услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.

б) Оплачивать регламентные технологические услуги, связанные с проверкой технического состояния и безопасности многооборотнойтары, используемой для поставки газовой продукции (баллонов для сжиженных, растворенных и сжатых газов, а также специализированныхконтейнеров); транспортные услуги при доставке Поставщиком газа на склад Покупателя (грузополучателя).

в) Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием продукции и тары, а также возврат порожнейтары.

г) В случае отгрузки продукции транспортом Поставщика, своими силами произвести выгрузку продукции и погрузку возвратной тары всрок указанный в п.3.6 настоящего договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка газа производится самовывозом со склада Поставщика в день обращения, либо собственным транспортом Поставщика посогласованному графику отгрузки.

3.2. Заявка производится Покупателем телефонограммой по следующему телефону: +7(495)921-34-24.

3.3. В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя (грузополучателя).

3.4. Покупатель обязан в согласованные с Поставщиком день и время принять заказанные баллоны, отгрузив взамен равноеколичество соответствующих пустых баллонов для заправки. Обменные баллоны должны быть в технически исправном состоянии, впротивном случае с Покупателя взыскивается стоимость ремонта.

3.5. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине с него взыскивается стоимость доставки.

3.6. Разгрузка автомобиля грузоподъемностью до 1,5т должна быть осуществлена в течение 0,5 часа с момента прихода автомобиляна объект Покупателя; грузоподъемностью свыше 1,5т – в течение 1 часа.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству и количеству при обнаружении недостатков или количественногонесоответствия обязателен.

4.2. Приемка продукции по количеству должна быть произведена в момент ее получения от Поставщика.

4.3. Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневной срок с момента ее получения.

4.4. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной продукции и признании ее Поставщиком обоснованной,Поставщик обязан заменить или допоставить продукцию взамен забракованной или недостающей.

4.5. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей) продукции возлагаются на Поставщика.

4.6. Поставщик гарантирует качество и количество отгружаемой продукции. После подписания Покупателем или его полномочнымпредставителем товарной накладной или акта об оказании услуг, претензии по количеству, комплектации и внешнему виду Поставщикомне принимаются.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в специализированной многооборотной таре- баллонах.

5.2. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком в арендное использование по договору аренды,заключаемому между сторонами.

5.3. Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора поставки и прекращает своедействие в случае прекращения действия договора поставки, а также при фактическом прекращении закупок газа со стороны Покупателя втечение 3-х месяцев подряд.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты платежными поручениямиили за наличный расчет в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Расчеты за поставленную Покупателю продукцию могут производиться в его интересах третьими лицами (ст.313 ГК РФ) всоответствии с правилами и порядком, установленным действующим законодательством РФ и нормативными актами органов исполнительнойвласти Российской Федерации.

6.3. Цена продукции указанная в прайс-листевключает в себя НДС иразмещается по адресу: http://www.centrogas.ru/goods/ . В случаеоплаты Покупателем выставленного счета в согласованный срок отпускная цена оплаченного товара изменению не подлежит.

6.4 В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

6.5. Валютой исполнения обязательств принимается Российский рубль.

6.6. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными со дня их получения Поставщиком (зачисления на счетПоставщика) в установленном ЦБ РФ порядке.

6.7. Покупатель оплачивает согласованные, сопутствующие поставке газовой продукции, услуги Поставщика. При этом если уПоставщика имеются авансированные Покупателем денежные средства, он вправе удержать из них стоимость оказанных услуг.

6.8. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение 5-ти банковских дней с момента полученияПоставщиком письменного уведомления Покупателя.

6.9. В случае нарушения графика централизованной поставки по вине Поставщика более чем на 2 (два) дня. Покупатель вправепотребовать от Поставщика возврата уплаченных последнему денежных средств.

Поставщик обязан в этом случае вернуть Покупателюденежные средства за не поставленную продукцию в течении 3 (трех) банковских дней со дня получения от Покупателя требования овозврате денежных средств.

6.10. После оплаты Покупателем выставленного счета, Поставщик гарантирует хранение оплаченного товара на складе Поставщика втечение 2 (двух) месяцев. Далее товар поступает в продажу, а денежные средства Покупателя резервируются для возврата Покупателю илиоплаты Покупателем другого товара.

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.19 года.

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по завершению сделок начатых в периоддействия настоящего договора.

7.3. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров, при отсутствии соглашениясторон, споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы.

7.4. Поставщик имеет право, путем направления уведомления, без согласования с Покупателем, передать свои права и обязанности понастоящему Договору третьему лицу.

7.5. Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих документах, которыми могут являться соглашения,протоколы, письма и телеграммы (факсы).

7.6. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“Поставщик”“Покупатель”
ООО “Компания Центрогаз”ИНН 9715283152, КПП 772001001, ОГРН 5167746344960_________________ИНН ______, КПП _____, ОГРН _________
Адрес: 111123, Москва, ул.Новогиреевская, д.4, корп.1, эт. 1, помещ.1, комн.2Адрес: ____________
р/с 40702810700010006068 в ПАО “Московский Кредитный Банк” БИК 044525659 к/с 30101810745250000659 р/с __________________ в ____________________ БИК __________ к/с ____________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

“Поставщик”“Покупатель”

Источник: https://www.centrogas.ru/info/dogovor.html

Образец договора

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017
1 января 2017 г.

Образец договора поставки №____________

с.Красногорск «___» ________2017 г.

АО «Совхоз Заречное»“, именуемое далее Поставщик, в лице генерального директора Баранской Валентины Ивановны, действующего на основании устава, с одной стороны,:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик продает продукцию Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию (далее – Продукция, товар) в порядке и на условиях настоящего договора (безналичный расчет, наличный расчет).

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях.

2.2. Цена может меняться по представлению поставщика. Цена оплаченной Покупателем Продукции изменению не подлежит.

2.3. Оплата за Продукцию производится в сроки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 календарных дней от даты приёмки Покупателем товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки товаров Покупателю автотранспортом Поставщика. Срок поставки каждой партии Продукции дополнительно согласовывается сторонами.

3.2. Приемка товара осуществляется по доверенности, по адресу:___________________ _____________________________________________________________________________

3.3. Приемка товаров осуществляется в месте доставки товаров (п. 3.2 настоящего Договора). При получении товаров от Поставщика Покупатель обязан осмотреть товары и проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности. По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает накладную.

3.4. Обязательство Поставщика по поставке партии товаров считается выполненным с момента подписания Покупателем товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемых товаров.

4.2. Одновременно с товарами Поставщик передает Покупателю следующие документы, подтверждающие соответствие качества товаров требованиям, указанным в настоящем Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока уплаты, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения срока поставки, согласованного Сторонами, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,5% от стоимости непоставленной партии товара за каждый день просрочки.

5.3. Обязанность стороны по уплате неустойки возникает при условии предъявления контрагентом соответствующего письменного требования.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС‐МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров, такие вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017 г. В случае, если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

  1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИКАО «Совхоз Заречное»»Россия,694810 Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, ул. Карла Маркса, 145Телефон: 8(42446)31–2–48, 31–4–20моб. 89147655557Факс: 8(42446)31–4–20, 31–3–77ИНН/ КПП: 6516004345/651601001ОКПО:39628045,Р/сч: 40702810450340119478Кор/сч: 30101810100000000642Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. ХабаровскБИК: 040813608E‐mail: zarechnoe-95@mail.ruГенеральный директор______________ В.И. БаранскаяПОКУПАТЕЛЬ______________________________________

образец договора для сайта заречное

Источник: http://zarechnoe.net/news/post/5/

Договор поставки нефтепродуктов

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

ДОГОВОР № __поставки нефтепродуктов

г. Уфа “__ ” __________ 2017 г.

ООО “Хозпромторг-Экспорт” (ОГРН 1080277005060), именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Директора – Сазанова И.В.

, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________ (ОГРН _______________), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять, а Заказчик оплачивать и принимать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем “Продукция”, согласно предлагаемого Поставщиком и согласованного с Заказчиком ассортимента.1.2.

Ассортимент, цена и объемы Продукции, подлежащие поставке, согласовываются сторонами и указываются в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка ГСМ осуществляется партиями, по наименованиям, количеству и цене, определяемым в Дополнительном соглашении, на основании письменных заявок Заказчика путем поставки Продукции железнодорожным или автомобильным транспортом или на условиях самовывоза транспортом Заказчика.2.2.1. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Продукции осуществляется в вагонах, цистернах или контейнерах ОАО “Первая Грузовая Компания” (далее по тексту ОАО “ПГК”), либо ОАО “РЖД” или собственными или арендованными вагоноцистернами завода-изготовителя, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на основании письменных заявок Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам.2.2. Условия поставки, используемые сторонами, при поставках железнодорожным транспортом.2.2.1. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Продукции осуществляется в вагонах, цистернах или контейнерах ОАО “Первая Грузовая Компания” (далее по тексту ОАО “ПГК”), либо ОАО “РЖД” или собственными или арендованными вагоноцистернами завода-изготовителя, по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на основании письменных заявок Заказчика, по указанным Заказчиком реквизитам.2.2.2. Допускается отгрузка Продукции с превышением объемов, согласованных сторонами в Дополнительном соглашении, в пределах минимальной нормы отгрузки (ж/д цистерны). В таком случае Заказчик обязан принять и оплатить отгруженную Продукцию.2.2.3. Отгрузка каждой партии Продукции производится в течение срока, определенного в Дополнительном соглашении, при наличии телеграммы от станции назначения о согласии на прием Продукции в адрес Заказчика (получателя). В случае отсутствия телеграммы, Поставщик вправе перенести срок отгрузки. При этом Поставщик не будет нести ответственность за нарушение сроков поставки. В случае простоя Продукции (ж/д цистерны, вагоны) по причине отсутствия телеграммы со станции назначения о согласии на прием Продукции и выставления ОАО “РЖД” счета за простой, Поставщик перевыставляет этот счет Заказчику. Заказчик обязан оплатить счет в течение 3 дней после обращения.2.2.4. Заказчик предоставляет отгрузочные реквизиты, по которым производится отгрузка Продукции, с указанием наименования и количества Продукции, станции назначения и наименования грузополучателя, его железнодорожного кода и кода ОКПО за 10 (десять) дней до планируемой даты отгрузки партии Продукции, любыми удобными каналами связи (телеграф, телефакс, телефон, электронная почта). При отсутствии заявки, отгрузка Продукции не производится.2.2.5. На Заказчика могут возлагаться обязательства по возврату порожних вагонов/цистерн в соответствии с дополнительным соглашением к договору.2.2.6. Поставщик не позднее 24 часов с момента отгрузки, письменно уведомляет Заказчика о произведенной отгрузке, с указанием даты отгрузки, наименования, количества отгруженной Продукции, номеров вагонов/цистерн, номеров ж/д накладных, расчетного времени прибытия на станцию назначения.2.2.7. Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят к Заказчику с даты отгрузки Продукции на железнодорожной станции отправления.2.2.8. Датой отгрузки, поставки Продукции и исполнения обязательств Поставщика считается дата приема Продукции к перевозке на железнодорожной станции отправления, указанной в железнодорожной накладной и/или квитанции о приеме груза. 2.3. Условия поставки ГСМ, используемые сторонами, при поставках автомобильным транспортом на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля.2.3.1. Выборка Продукции Заказчиком осуществляется в месте погрузки грузоотправителя.2.3.2. Представитель Заказчика, уполномоченный на приемку продукции, обязан предоставить Поставщику документы, подтверждающие свои полномочия на приемку Продукции на складе грузоотправителя, а также паспорт гражданина РФ.2.3.3. При отсутствии у Представителя Заказчика оригинала документа, подтверждающего его полномочия на приемку Продукции, и отправления Заказчиком такого документа посредством факсимильной связи, последний предоставляет письмо с подтверждением полномочий своего Представителя на приемку продукции, с указанием паспортных данных, номера и марки автомобиля и доверяемых ему полномочий согласно отгрузочным документам. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и могут являться доказательством в суде.2.3.4. При поставке Продукции на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля право собственности и риск случайной гибели Продукции переходят к Заказчику с даты приемки Продукции транспортной организацией, осуществляющей деятельность по перевозке груза, или иным представителем Заказчика.2.3.5. Датой приемки Продукции считается дата товарно-транспортной накладной, оформленной на складе грузоотправителя.2.3.6. Датой отгрузки, поставки Продукции и исполнения обязательств Поставщика при отгрузке на условиях франко-бензовоз или кузов автомобиля считается дата товарно-транспортной накладной, оформленной на складе грузоотправителя.2.3.7. При отгрузке Продукции, отнесенной к опасным грузам в соответствии с действующими нормами, Заказчик или представитель Заказчика обязаны руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами перевозок грузов на автомобильном транспорте.2.4. Указанный в настоящем договоре перечень базисных условий поставки не считается исчерпывающим и стороны вправе в приложениях к договору указывать иные базисные условия поставки, согласованные сторонами.

3. КАЧЕСТВО и КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Источник: http://petroltrade.ru/dogovor-postavki-nefteproduktov/

Договор поставки

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

Большинство хозсубъектов в своей деятельности рано или поздно могут столкнуться с одной из самых распространенных правовых конструкций — договором поставки. О юридических аспектах, а также о бухгалтерском и налоговом учете операций по таким договорам мы и поговорим в этом разделе спецвыпуска. Прежде всего остановимся на правовых вопросах.

1.1. Правовые нюансы

Не важно, будете вы покупателем или поставщиком. Выступая в любой роли, полезно знать, что такое договор поставки и на какие нюансы необходимо обратить внимание, работая с подобными соглашениями.

А начнем мы традиционно — с определения.

Что такое поставка

Как и в большинстве случаев регулирования типично «предпринимательских» договоров, поставка подпадает под влияние как ГКУ, так и ХКУ. При этом ХКУ выступает здесь «первой скрипкой».

Однако к договору поставки будут применяться еще и общие положения о купле-продаже изГКУ, если иное не установлено договором, законом или не следует из характера отношений сторон ( ч. 2 ст. 712 ГКУ). Подобное положение содержится и в ч. 6 ст. 265 ХКУ. Причина в том, что поставка является разновидностью договора купли-продажи.

Стоит сказать, что оба Кодекса дают свое определение термина «договор поставки». Но они только дополняют друг друга (см. табл. 1.1 на с. 4).

Таблица 1.1. Определение договора поставки

Ч. 1 ст. 712 ГКУЧ. 1 и 3 ст. 265 ХКУ
По договору поставки продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок (сроки) товар в собственность покупателя для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную суммуПо договору поставки одна сторона — поставщик обязуется передать (поставить) в оговоренные сроки (срок) второй стороне — покупателю товар (товары), а покупатель обязуется принять указанный товар (товары) и уплатить за него определенную денежную сумму.Сторонами договора поставки могут быть субъекты хозяйствования, указанные в пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 55 ХКУ

Эти определения позволяют нам сформулировать отличительные черты поставки от других договоров.

1. Как поставщик, так и покупатель по договору должны быть хозсубъектами.

А это значит: если обыкновенное физлицо (не являясь ФЛП или представителем юрлица) продает что-то кому-либо, то о договоре поставки речи идти не может.

То же самое можно сказать и о ситуации, когда хозсубъект (ФЛП или юрлицо) продает что-то физлицу, которое не является ФЛП или представителем юрлица.

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 55 ХКУ субъекты хозяйствования — это:

а) хозяйственные организации — юрлица, созданные в соответствии с ГКУ, государственные, коммунальные и другие предприятия, созданные в соответствии с ХКУ, а также иные юридические лица, которые осуществляют хоздеятельность и зарегистрированы в установленном законом порядке;

б) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществляют хоздеятельность и зарегистрированы в соответствии с законом как предприниматели (ФЛП).

2. Покупатель приобретает товар для использования его в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

Так, по договору поставки для предпринимательской деятельности могут приобретаться сырье, материалы, комплектующие для производства продукции либо готовая продукция и товары для их дальнейшей перепродажи.

Под другими целями, не связанными с личным, семейным или домашним использованием, можно понимать применение товара для обеспечения деятельности покупателя (приобретение офисной техники и мебели, служебного автомобиля и т. п.).

3. За принятый товар покупатель обязуется уплатить определенную денежную сумму. Именно этот признак отличает поставку от договоров дарения и мены (бартера)*.

Итак, с определением разобрались. Время переходить к существенным условиям договора.

Существенные условия договора

По общему правилу согласно ч. 3 ст. 180 ХКУ при заключении хозяйственного договора стороны обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора.

Что же следует учесть при формулировании существенных условий договора поставки?

Предмет. В соответствии с ч. 1 ст.

266 ХКУ предметом поставки являются определенные родовыми признаками продукция, изделия с наименованием, указанным в стандартах, технических условиях, документации к образцам (эталонам), прейскурантах или товароведческих справочниках. Предметом поставки также могут быть продукция и изделия, определенные индивидуальными признаками.

Кроме того, не стоит забывать, что условия о предмете в хозяйственном договоре должны определять наименование (номенклатуру, ассортимент) и количество продукции (работ, услуг), а также требования к их качеству ( ч. 4 ст. 180 ХКУ).

Законодатель сразу предлагает один из вариантов отражения в договоре таких данных о товаре. В частности, согласно ч. 2 ст.

266 ХКУ общее количество товаров, которые подлежат поставке, их долевое соотношение (ассортимент, сортамент, номенклатура) по сортам, группам, подгруппам, видам, маркам, типам, размерам определяются спецификацией по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом.

Спецификация — это документ, который прилагается к договору поставки и является его неотъемлемой частью. В ней указывают данные, характеризующие предмет договора (включая наименование частей, узлов и деталей какого-либо изделия, их количество, материал, массу и т. д.), ассортимент (номенклатуру) товара, его цену, сроки поставки и другие условия.

Источник: https://buhgalter911.com/news/news-1029714.html

Договор поставки товара образец 2018 года скачать бесплатно в формате Word, PDF | КУБ

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

Договор поставки товаров – это документ, который заключается при осуществлении купли-продажи той или иной продукции и устанавливает график ее поставки, порядок расчетов между продавцом и покупателем,  способ возврата тары (при необходимости). К договору прилагается сертификация с подробным описанием поставляемых товаров и указанием их точного количества.

Согласно договору поставки товаров, продавец обязуется поставить в указанные в документе сроки качественный товар, а покупатель – осуществить его приемку и оплату.

Как заполнять договор поставки товара?

В бланке договора на поставку товара должны указываться следующие сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Информация о покупателе и продавце товара: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Если одной или обеими сторонами договора выступают юридические лица, то указываются их реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием типа, количества и других характеристик товаров или ссылкой на спецификацию, датой и временем осуществления поставки.
  • Сведения о комплектности и качестве поставляемых товаров.
  • Сведения о количестве и товарном ассортименте.
  • Сведения о таре и упаковке товара.
  • Сведения о сроках, условиях и порядке поставки товаров.
  • Сведения о приемке товара по качеству и количеству.
  • Сведения о цене товара, цене договора и порядке осуществления расчетов между поставщиком и покупателем.
  • Сведения об ответственности поставщика и покупателя.
  • Сведения о сроках действия договора и условиях его досрочного расторжения.
  • Сведения о прядке разрешения споров между стонами договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец договора поставки товара 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец договора поставки товара, действующий в 2018 году:

  • Образец договора поставки товара 2018 года в Word.
  • Образец договора поставки товара 2018 года в PDF.

Заполняйте договора поставки товаров и другие документы в автоматическом режиме без ручного внесения реквизитов – начните использовать сервис КУБ.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(4 , 3,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-postavki-tovarov/

Договор поставки (ч. 1). Налоги и бухгалтерский учет, № 50, Июнь, 2017

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

Большинство хозсубъектов в своей деятельности рано или поздно могут столкнуться с одной из самых распространенных правовых конструкций — договором поставки. О юридических аспектах, а также о бухгалтерском и налоговом учете операций по таким договорам мы и поговорим в этом разделе спецвыпуска. Прежде всего остановимся на правовых вопросах.

1.1. Правовые нюансы

Не важно, будете вы покупателем или поставщиком. Выступая в любой роли, полезно знать, что такое договор поставки и на какие нюансы необходимо обратить внимание, работая с подобными соглашениями.

А начнем мы традиционно — с определения.

Что такое поставка

Как и в большинстве случаев регулирования типично «предпринимательских» договоров, поставка подпадает под влияние как ГКУ, так и ХКУ. При этом ХКУ выступает здесь «первой скрипкой».

Однако к договору поставки будут применяться еще и общие положения о купле-продаже из ГКУ, если иное не установлено договором, законом или не следует из характера отношений сторон ( ч. 2 ст. 712 ГКУ). Подобное положение содержится и в ч. 6 ст. 265 ХКУ. Причина в том, что поставка является разновидностью договора купли-продажи.

Стоит сказать, что оба Кодекса дают свое определение термина «договор поставки». Но они только дополняют друг друга (см. табл. 1.1 на с. 4).

Таблица 1.1. Определение договора поставки

Ч. 1 ст. 712 ГКУ Ч. 1 и 3 ст. 265 ХКУ
По договору поставки продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок (сроки) товар в собственность покупателя для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную суммуПо договору поставки одна сторона — поставщик обязуется передать (поставить) в оговоренные сроки (срок) второй стороне — покупателю товар (товары), а покупатель обязуется принять указанный товар (товары) и уплатить за него определенную денежную сумму.Сторонами договора поставки могут быть субъекты хозяйствования, указанные в пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 55 ХКУ

Эти определения позволяют нам сформулировать отличительные черты поставки от других договоров.

1. Как поставщик, так и покупатель по договору должны быть хозсубъектами.

А это значит: если обыкновенное физлицо (не являясь ФЛП или представителем юрлица) продает что-то кому-либо, то о договоре поставки речи идти не может.

То же самое можно сказать и о ситуации, когда хозсубъект (ФЛП или юрлицо) продает что-то физлицу, которое не является ФЛП или представителем юрлица.

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 55 ХКУ субъекты хозяйствования — это:

а) хозяйственные организации — юрлица, созданные в соответствии с ГКУ, государственные, коммунальные и другие предприятия, созданные в соответствии с ХКУ, а также иные юридические лица, которые осуществляют хоздеятельность и зарегистрированы в установленном законом порядке;

б) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществляют хоздеятельность и зарегистрированы в соответствии с законом как предприниматели (ФЛП).

2. Покупатель приобретает товар для использования его в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.

Так, по договору поставки для предпринимательской деятельности могут приобретаться сырье, материалы, комплектующие для производства продукции либо готовая продукция и товары для их дальнейшей перепродажи.

Под другими целями, не связанными с личным, семейным или домашним использованием, можно понимать применение товара для обеспечения деятельности покупателя (приобретение офисной техники и мебели, служебного автомобиля и т. п.).

3. За принятый товар покупатель обязуется уплатить определенную денежную сумму. Именно этот признак отличает поставку от договоров дарения и мены (бартера)*.

Итак, с определением разобрались. Время переходить к существенным условиям договора.

Существенные условия договора

По общему правилу согласно ч. 3 ст. 180 ХКУ при заключении хозяйственного договора стороны обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора.

Что же следует учесть при формулировании существенных условий договора поставки?

Предмет. В соответствии с ч. 1 ст.

266 ХКУ предметом поставки являются определенные родовыми признаками продукция, изделия с наименованием, указанным в стандартах, технических условиях, документации к образцам (эталонам), прейскурантах или товароведческих справочниках. Предметом поставки также могут быть продукция и изделия, определенные индивидуальными признаками.

Кроме того, не стоит забывать, что условия о предмете в хозяйственном договоре должны определять наименование (номенклатуру, ассортимент) и количество продукции (работ, услуг), а также требования к их качеству ( ч. 4 ст. 180 ХКУ).

Законодатель сразу предлагает один из вариантов отражения в договоре таких данных о товаре. В частности, согласно ч. 2 ст.

266 ХКУ общее количество товаров, которые подлежат поставке, их долевое соотношение (ассортимент, сортамент, номенклатура) по сортам, группам, подгруппам, видам, маркам, типам, размерам определяются спецификацией по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом.

Спецификация — это документ, который прилагается к договору поставки и является его неотъемлемой частью. В ней указывают данные, характеризующие предмет договора (включая наименование частей, узлов и деталей какого-либо изделия, их количество, материал, массу и т. д.), ассортимент (номенклатуру) товара, его цену, сроки поставки и другие условия.

Источник: https://i.factor.ua/journals/nibu/2017/june/issue-50/article-28354.html

Суды решили так (ЕНВД) («Малая бухгалтерия», № 08, 2016 г.)

Образец договора поставки продуктов за наличный расчет 2017

[-] Используемое для торговли помещение, расположенное в административно-производственном здании, не относится к объектам стационарной торговой сети

(Постановление АС Волго-Вятского округа от 24.10.2016 по делу № А28-11752/2015)

Индивидуальный предприниматель осуществлял розничную торговлю через помещение, арендуемое в здании мельницы. Полагая, что осуществляет розничную торговлю через объект стационарной торговой сети, он применял в отношении этого вида деятельности систему налогообложения в виде ЕНВД.

В ходе проверки налоговая инспекция пришла к выводу о неправомерности применения предпринимателем ЕНВД в связи с тем, что арендуемое им помещение не является объектом стационарной торговой сети.

Предприниматель обратился в суд.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что деятельность предпринимателя по продаже товара не относится к розничной торговле через объекты стационарной торговой сети и не подлежит обложению ЕНВД. Аргументы следующие.

В силу п. 2 ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей и не имеющей торговые залы.

При этом согласно ст. 346.

27 НК РФ стационарная торговая сеть — это торговая сеть, расположенная в предназначенных и (или) используемых для ведения торговли зданиях, строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуникациям.

Стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, — это торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

Суды установили, что предприниматель в качестве объекта стационарной торговой сети заявил помещение, расположенное в четырехэтажном здании. Назначение здания — административно-производственное, вид использования — мельница, склады.

В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания мельницы в нем отсутствуют торговые залы, арендуемое предпринимателем помещение поименовано как кабинет.

Из экспликации следует, что в здании расположены помещения, не предназначенные для ведения торговли (мукомольное отделение, компрессорная, тамбур, туалет, склад, душевая, раздевалка, комната отдыха, технологическая площадка, лестничная клетка и лаборатория).

Из протоколов допроса бывших работников предпринимателя следует, что в их трудовые обязанности входили прием и выдача наличных денежных средств при расчетах с покупателями, пробивание кассовых чеков, выдача товара, оформление кассовых документов, организация рынка реализации и анализ финансовых документов.

В торговую точку работники предпринимателя приходили только по его предварительному звонку (когда имелись покупатели) для пробития кассового чека, постоянно они там не находились. В торговой точке имелись образцы продукции и незначительное количество товара (мешки), прайс-листы.

Для хранения товара использовался арендованный склад.

Вход на территорию здания осуществлялся только через контрольно-пропускной пункт, информация о размещении на охранной территории розничного магазина предпринимателя с указанием режима работы отсутствовала, в выходные и праздничные дни покупатели не приходили, товар не вывозился.

Кроме того, суды выяснили, что товар реализовывался предпринимателям юридическим лицам на основании договоров поставки.

Таким образом, суды пришли к выводу, что арендуемое предпринимателем помещение не является объектом стационарной торговой сети, деятельность по продаже товаров, осуществлявшаяся им с использованием указанного объекта, не относится к деятельности, в отношении которой с учетом содержащегося в ст. 346.27 НК РФ определения розничной торговли подлежит применению специальный налоговый режим в виде ЕНВД.

[-] Установление в договоре срока его действия, порядка расчетов с использованием выставленных счетов или счетов-фактур, ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий договора определяет его как договор поставки

(Постановление АС Уральского округа от 13.10.2016 № Ф09-8506/16)

В ходе налоговой проверки индивидуального предпринимателя, совмещающего УСН и ЕНВД, инспекторы пришли к выводу о необоснованном невключении им в состав доходов при УСН доходов от реализации товаров по договорам поставки. Предприниматель, полагая, что спорные суммы относятся к розничной торговле, в отношении которой он применял ЕНВД, обратился в суд.

Суды трех инстанций поддержали налоговиков. Они признали, что предприниматель осуществлял реализацию товара на основании договора розничной купли-продажи, содержащего признаки договора поставки. При вынесении решения суды руководствовались следующим.

Под розничной торговлей для целей главы 26.3 НК РФ понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ).

На основании п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

В пункте 5 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 22.10.

97 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» разъяснено, что, квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных ст.

506 ГК РФ, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в тексте документа.

При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и тому подобного). Однако в случае, если данные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже.

Суды установили, что:

— согласно условиям спорного договора наименование, количество, условия и срок поставки, условия оплаты и цена каждой партии продукции, подлежащей поставке, определяются в счетах-фактурах и товарных накладных, подписанных обеими сторонами договора;

— условиями договора предусмотрены такие признаки поставки как срок действия договора, а также порядок и форма расчетов (оплата поставляемой продукции производится на основании выставленных счетов или счетов-фактур, датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет продавца);

— за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий договора предусмотрена ответственность сторон;

— оплата производилась покупателем в безналичной форме на расчетный счет заявителя;

— передача товара покупателю осуществлялась на основании оформленных товарных накладных (формы ТОРГ-12), выступающих неотъемлемой частью договора.

Изучив условия договора и исследовав товарные накладные, суды пришли к выводу, что реализация предпринимателем товара в рамках спорного договора не является розничной торговлей и не подлежит налогообложению по ЕНВД.

[-] Перевозка груза, являющаяся составной частью технологического процесса заказчика, признаками самостоятельной деятельности не обладает и не относится к перевозке грузов и пассажиров в смысле, придаваемом нормами главы 40 ГК РФ

(Постановление АС Дальневосточного округа от 24.08.2016 № Ф03-3863/2016)

По результатам налоговой проверки обществу, совмещающему применение УСН и ЕНВД, был доначислен налог в рамках УСН. Основанием послужил вывод налогового органа о том, что в проверяемый период общество, осуществляя деятельность по возмездному оказанию услуг путем предоставления транспортных средств в пользование, неправомерно применяло систему налогообложения в виде ЕНВД.

Общество обратилось за защитой своих прав в суд, но дело проиграло.

Суды первой и апелляционной инстанций признали подтвержденным факт осуществления обществом в спорный период деятельности по оказанию возмездных услуг в виде предоставления в пользование спецтранспорта, которая не охватывается положениями подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, предусматривающего обложение ЕНВД автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Суд кассационной инстанции этот вывод поддержал на следующих основаниях.

На основании подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ под систему налогообложения в виде ЕНВД подпадает предпринимательская деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов. Как следует из п.

1 ст. 11 НК РФ, понятия и термины гражданского законодательства, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этой отрасли законодательства, если Кодексом не предусмотрено иное.

Исходя из положений п. 1 ст. 779, ст. 785, 796 ГК РФ существенными условиями договора перевозки являются условия о предмете перевозки (вид груза), количестве товара (вес, его объем), сроке доставки груза, пункте отправления и назначения, порядке расчетов и сумме договора перевозки.

Оценивая условия заключенных обществом договоров, суды установили, что фактически общество с помощью автомобилей-самосвалов, тягачей перевозило груз (скальный грунт, битум и другие материалы), используемый контрагентами в технологическом процессе по ремонту или строительству дорожного полотна.

При этом автомобили-самосвалы общества были непрерывно задействованы в процессе строительства, также осуществлялась доставка работников, занятых на объектах строительства.

Использование транспорта носило вспомогательный характер по отношению к основной строительной деятельности и не предусматривало перемещения вверенного груза в указанный заказчиком пункт назначения.

Технологические особенности производственного процесса на строительных объектах предполагали перевозку груза только в пределах таких объектов, и поскольку перевозка груза являлась составной частью технологического процесса, признаками самостоятельной деятельности не обладала, суд пришел к выводу о том, что такая деятельность не может относиться к перевозке грузов и пассажиров в смысле, придаваемом нормами главы 40 ГК РФ.

Сложившиеся между обществом и контрагентами взаимоотношения были квалифицированы судом как оказание возмездных услуг по предоставлению спецтранспорта.

Источник: https://www.eg-online.ru/article/331150/

ПреступлениямНет